WWW.NAUKA.X-PDF.RU
БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА - Книги, издания, публикации
 


«1. Пояснительная записка 1.1. Цели и задачи дисциплины Целью дисциплины является формирование у студентов, будущих специалистов в области управления государственными и муниципальными ...»

Учебно-методический комплекс

1. Пояснительная записка

1.1. Цели и задачи дисциплины

Целью дисциплины является формирование у студентов, будущих

специалистов в области управления государственными и муниципальными

образованиями систематизированных представлений о теории и практике

заключения, исполнения и прекращения договоров для нужд и потребностей

общества в соответствии с законодательством Российской Федерации о

контрактной системе.



Задачи дисциплины:

ознакомить студентов с основными задачами и принципами недискриминации, прозрачности и открытости, справедливости, эффективности, подотчетности, оперативности) системы общественных (государственных и муниципальных) закупок, с существующими международными нормами и основными направлениями их совершенствования; дать представление об основных процессах, ресурсах, понятиях и терминах системы размещения заказов для государственных и муниципальных нужд, применяющимися в российской и международной системах государственных и муниципальных закупок.

- сформировать у студентов основные представления, умения и навыки в области государственных и муниципальных заказов, позволяющие эффективно участвовать в размещении государственных и муниципальных заказов, удовлетворении потребностей государства, муниципальных образований в товарах, работах, услугах.

Место дисциплины в учебном плане, роль в системе 1.2.

профессиональной подготовки специалистов Дисциплина «Государственные и муниципальные контракты» относится к циклу общепрофессиональных дисциплин специализации федерального компонента ФГОС ВПО специальности 080504.65 – «Государственное и муниципальное управление».

1.3. Требования к знаниям, умениям и навыкам, которыми должны обладать студенты в результате изучения дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- теоретические и практические основы функционирования системы государственных и муниципальных заказов; и историю её развития;

принципы и нормативное правовое обеспечение системы государственных и муниципальных заказов и её регулирование;

полномочия комиссий по размещению государственных и муниципальных заказoв;

- способы размещения государственных и муниципальных заказoв;

- процедуры различных способов размещения государственных и муниципальных заказов, их содержание;

- специфику размещения государственных и муниципальных заказoв;

- условия и порядок заключения и исполнения государственных и муниципальных контрактов.

Уметь:

- применять на практике положения законов и нормативных актов Российской Федерации о размещении государственных и муниципальных заказов;

- разрабатывать пакет распорядительных документов, необходимый при размещении государственных и муниципальных заказов;

- готовить проекты государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд;

- применять на практике полученные теоретические знания при осуществлении деятельности по размещению государственных и муниципальных заказов;

- применять информационные технологии при размещении заказов.

Владеть:

навыками рационального управления местными социальноэкономическими процессами, организации систем местного самоуправления и муниципального управления;

методами совершенствования управления в соответствии с современными тенденциями социально-экономического развития.

–  –  –

Тема 1. Общие положения о договоре Договор и его структура.

Понятие и значение договора в гражданском праве. Свобода договора. Виды договоров. Существенные и другие условия договора. Заключение договора. Момент заключения договоров. Форма договоров. Оферта. Акцепт. Основания и порядок изменения и расторжения договоров. Расторжение договора по требованию одной из сторон.

Существенные нарушения договора. Соглашение об изменении и прекращении договора по иску третьего лица. Односторонний отказ от исполнения договора.

Правовые последствия расторжения договора.

Тема 2. Государственный (муниципальный) контракт.

Понятие и элементы Понятие государственного (муниципального) контракта.





Отличительные черты государственного (муниципального) контракта. Виды государственного (муниципального) контракта. Источники правового регулирования. Особый состав участников. Правовое положение государственного (муниципального) заказчика. Права и обязанности государственного (муниципального) заказчика по государственному контракту. Ответственность заказчика по государственному (муниципальному) контракту. Правовое положение исполнителя. Права и обязанности исполнителя по государственному (муниципальному) контракту. Ответственность исполнителя по государственному (муниципальному) контракту. Существенные условия государственного (муниципального) контракта. Предмет государственного (муниципального) контракта. Номенклатура товаров. Определение сроков и цен государственного (муниципального) контракта. Дополнительные условия государственного (муниципального) контракта. Особый способ урегулирования споров по государственному (муниципальному) контракту. Форма государственного (муниципального) контракта. Протокол разногласий сторон как составная часть государственного (муниципального) контракта.

Тема 3. Порядок заключения, изменения и расторжения государственного (муниципального) контракта Разработка проекта государственного (муниципального) контракта.

Закрытый способ размещения государственного (муниципального) заказа.

Ответственность за уклонение от государственного (муниципального) контракта. Сроки подписания проекта государственного (муниципального) контракта. Принуждение к заключению государственного (муниципального) контракта. Особенности принятия мер по урегулированию возникших разногласий. Досрочное расторжение государственного (муниципального) контракта: порядок и основания, одностороннее расторжение государственного (муниципального) контракта. Спецификация товара, тары. График платежей, поставок. Календарный план. Техническое задание. Перечень материалов, оборудования, технической документации.

Смета. Правоустанавливающие документы на земельный участок.

Разрешения заказчика на проведение работ. Разрешения исполнителя на проведение работ. Страховой полис. Регламент проведения работ. Перечень услуг. Расторжение государственного (муниципального) контракта.

Тема 4. Размещение государственного (муниципального) заказа Государственные (муниципальные) закупки.

Проведение конкурсов.

Проведение аукционов. Правила проведения аукционов. Запрос котировок.

Земельный аукцион. Электронные торги. Заявка на участие в конкурсе. Заявка на участие в аукционе. Разработка конкурсной (аукционной) документации.

Защита прав участников торгов. Оспаривание результатов конкурсов. Практика рассмотрения жалоб поставщиков. Антимонопольный контроль.

Тема 5. Государственный (муниципальный) контракт на поставку товаров для государственных нужд Содержание государственного (муниципального) контракта.

Документы.

Комплектность. Гарантийный срок использования товара. Срок годности товара. Тара. Права и обязанности сторон. Переход права собственности на товар. Обязанность по страхованию товара. Условия оплаты. Способ расчетов по государственному (муниципальному) контракту. Основания расторжения государственного (муниципального) контракта. Претензионный порядок досудебного урегулирования. Ответственность сторон. Изменение государственного (муниципального) контракта.

Тема 6. Государственный (муниципальный) контракт на выполнение подрядных работ Правовой статус сторон.

Содержание государственного (муниципального) контракта. Объем работ. Способ выполнения работ.

Оборудование для выполнения работ. Передача земельного участка. Права и обязанности сторон. Разрешение на строительство. Регламент проведения работ. Обязанности по страхованию. Условие продажи результата работ третьему лицу. Перенос сроков выполнения работ. Оплата работ. Основания расторжения и изменения государственного (муниципального) контракта.

Претензионный порядок досудебного урегулирования. Ответственность сторон.

Тема 7. Государственный (муниципальный) контракт на оказание услуг Содержание государственного (муниципального) контракта.

Задание государственного (муниципального) заказчика. Способ оказания услуг.

Возмещение расходов. Прием/передача услуг. Оплата услуг. Основания расторжения государственного (муниципального) контракта. Претензионный порядок досудебного урегулирования. Ответственность сторон. Изменение государственного (муниципального) контракта.

Тема 8. Правовые аспекты использования инструментов обеспечения исполнения договорных обязательств Банковская гарантия, ручательство (поручительство), задаток, удержание, залог, соглашения о зачетах, переводе долга и уступке прав требования.

Поименованные и непоименованные способы обеспечения обязательств.

3.2. Планы практических занятий Тема 1. Общие положения о договоре

Вопросы для обсуждения:

1. Договор и его структура.

2. Порядок заключения договора.

3. Правовые последствия заключения договора.

4. Расторжение договоров в судебном порядке.

Тема 2. Государственный (муниципальный) контракт: понятие и элементы

Вопросы для обсуждения:

1. Понятие и специфика видов государственного (муниципального) контракта.

2. Специальный правовой режим заключения государственного (муниципального) контракта.

3. Источники регулирования государственного (муниципального) контракта.

4. Форма государственного (муниципального) контракта. Специальный субъективный состав.

Тема 3. Порядок заключения, изменения и расторжения государственного (муниципального) контракта

Вопросы для обсуждения:

1. Момент заключения государственного (муниципального) контракта.

2. Содержание государственного (муниципального) контракта.

3. Приложения к государственному (муниципальному) контракту.

4. Основание и порядок изменения государственного (муниципального) контракта.

5. Последствия изменения и расторжения государственного (муниципального) контракта.

Тема 4. Размещение государственного (муниципального) заказа

Вопросы для обсуждения:

1. Проведение торгов.

2. Организация конкурсов.

3. Виды аукционов.

4. Порядок заключения договора государственного (муниципального) заказа.

Тема 5. Государственный (муниципальный) контракт на поставку товаров для государственных нужд

Вопросы для обсуждения:

1. Поставка товаров для государственных (муниципальных) нужд.

Основания поставки. Права и обязанности сторон. Исполнение государственного (муниципального) контракта.

2. Договор контрактации. Права и обязанности сторон. Ответственность производителя сельскохозяйственной продукции.

3. Договор энергоснабжения. Права и обязанности сторон.

Ответственность по договору энергоснабжения.

Тема 6. Государственный (муниципальный) контракт на выполнение подрядных работ

Вопросы для обсуждения:

1. Понятие и признаки договора подряда.

2. Правовое положение сторон.

3. Содержание договора подряда.

4. Качество работы. Ответственность подрядчика за ненадлежащее качество работы.

5. Договор строительного подряда.

6. Выполнение проектных и изыскательских работ.

7. Подрядные и иные работы для государственных (муниципальных) нужд.

Тема 7. Государственный (муниципальный) контракт на оказание услуг

Вопросы для обсуждения:

1. Телекоммуникационные услуги.

2. Образовательные услуги.

3. Аудиторские услуги.

4. Охранные услуги и иные.

Тема 8. Правовые аспекты использования инструментов обеспечения исполнения договорных обязательств

Вопросы для обсуждения:

1. Понятие и способы обеспечения исполнения обязательств.

2. Банковская гарантия. Прекращение банковской гарантии.

3. Залог. Виды залога. Прекращение залога.

4. Поручительство. Права поручителя, исполнившего обязанности.

Прекращение поручительства.

–  –  –

1. Государственный (муниципальный) контракт на поставку товаров для государственных нужд.

2. Государственный (муниципальный) контракт на оказание услуг энергоснабжения.

3. Государственный (муниципальный) контракт на выполнение подрядных работ.

4. Страхование государственного (муниципального) контракта.

5. Размещение государственного (муниципального) заказа.

6. Институт контрактных отношений на рынке государственных (муниципальных) заказов.

7. Односторонний отказ от исполнения государственного (муниципального) контракта.

8. Правовая природа государственного (муниципального) контракта.

9. Страхование ответственности по государственному (муниципальному) контракту.

10. Электронные торги. Особенности заключения государственных (муниципальных) контрактов на торгах.

ПРОВЕРОЧНЫЙ ТЕСТ № 1 текущего контроля знаний по дисциплине

1. Государственный (муниципальный) контракт на продажу недвижимости заключается:

а) в простой письменной форме либо путем составления одного документа либо путем обмена письмами, телеграммами и т.д.;

б) в нотариальной письменной форме;

в) в простой письменной форме с обязательной государственной регистрацией сделки;

г) в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами.

2. При отсутствии в государственному (муниципальному) контракту продажи недвижимости цены имущества:

а) государственный (муниципальный) контракт считается не заключенным;

б) государственный (муниципальный) контракт считается заключенным, применяются правила, предусмотренные пунктом 3 статьи 424 ГК РФ;

в) цена может быть оговорена устно;

г) определяется в процессе исполнения государственного (муниципального) контракта.

3. В случаях, когда работы выполнены подрядчиком с отступлениями от государственного (муниципального) контракта на выполнение подрядных работ для государственных нужд, ухудшившими результат работы заказчик имеет право по своему выбору потребовать от подрядчика:

а) безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

б) отказаться от договора и потребовать возмещения убытков;

в) соразмерного уменьшения установленной за работу цены и возмещения убытков;

г) возмещения своих расходов на устранение недостатков.

4. Укажите верное утверждение в отношении сдачи-приемки работ по государственному (муниципальному) контракту строительного подряда:

а) приемка результата работы по государственному (муниципальному) контракту строительного подряда организуется и осуществляется подрядчиком за счет заказчика;

б) сдача результата работ подрядчиком оформляется актом и при отказе одной из сторон от подписания акта, акт не имеет юридической силы;

в) односторонний акт сдачи-приемки работ признается судом недействительным;

г) заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования для указанной в государственном (муниципальном) контракте цели и не могут быть устранены подрядчиком или заказчиком.

5. Соглашение сторон по поводу железнодорожной перевозки груза оформляется:

а) накладной;

б) багажной квитанцией;

в) коносаментом;

г) контрактом.

6. Сторонами государственного (муниципального) контракта поставки являются:

а) коммерческие организации и граждане - предприниматели;

б) любые лица, участники гражданских правоотношений;

в) поставщиками - лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, а покупателями - любые лица, в т.ч. государство.

–  –  –

подрядных работ для государственных нужд риски между сторонами распространяются следующим образом:

а) риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, переданной для обработки вещи или иного используемого для исполнения государственного (муниципального) контракта имущества несет предоставившая их сторона;

б) риск случайной гибели или случайного повреждения несет собственник материалов, оборудования, переданного для обработки вещи или иного используемого для исполнения государственного (муниципального) контракта имущества;

в) риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполнения работы до ее приемки заказчиком несет подрядчик.

8. Условия государственных (муниципальных) контрактов на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ должны соответствовать:

а) ГК РФ;

б) нормам ГК РФ, регулирующим общие положения о подряде;

в) государственным стандартам;

г) техническим условиям, ведомственным актам.

9. Укажите неверное утверждение:

а) предложение товара в его рекламе, каталогах и описании, обращенных к неопределенному кругу лиц признается публичной офертой;

б) предложение товара в его рекламе, каталогах и описаниях, обращенных к неопределенному круг лиц признается публичной офертой, если оно содержит все существенные условия договора розничной купли-продажи;

в) предложение, сделанные в месте продажи товаров, путем выставления их на прилавках, витринах, демонстрации образцов признается публичной офертой независимо от того, указаны ли в нем цена и другие существенные условия договора;

г) публичная оферта определяет, какие действия продавца, обращенные к неопределенному кругу лиц, признаются предложением заключить договор.

10. При заключении государственного (муниципального) контракта на поставку товаров для государственных (муниципальных) нужд сторона, получившая предложение заключить государственный (муниципальный) контракт:

а) обязана заключить государственный (муниципальный) контракт поставки;

б) при нежелании заключать государственный (муниципальный) контракт может оставить оферту без ответа;

в) обязана письменно уведомить другую сторону об отказе от его заключения;

г) при наличии разногласий по условиям государственного (муниципального) контракта обязана в течение 30 дней с момента получения оферты составить протокол разногласий.

11. Схема взаимоотношений сторон, не характерная для подряда:

а) подрядчик может привлечь к исполнению других лиц (субподрядчиков) и несет ответственности перед заказчиком за нарушение субподрядчиками обязательств;

б) заказчик с согласия генерального подрядчика может заключить договор непосредственно с третьими лицами, при этом генеральный подрядчик не отвечает за действия субподрядчика;

в) заказчик может заключить договор с двумя генеральными подрядчиками, которые несут ответственность перед заказчиком, за действия своих субподрядчиков;

г) в качестве субподрядчика может выступать и поставщик, поставляющий по договору с генеральным подрядчиком необходимые материалы и оборудование.

12. Во время выполнения работы подрядчиком заказчик имеет право:

а) проверять ход и качество работ и давать соответствующие указания по производству работ, касающихся деятельности подрядчика;

б) если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков;

в) если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, заказчик вправе отказаться от договора подряда;

г) если подрядчик выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится невозможным, заказчик может назначить подрядчику разумный срок и при неисполнении работы в срок поручить выполнение работы другому лицу.

13. Государственный (муниципальный) контракт на строительный подряд не заключается:

а) на строительство или реконструкцию предприятия, здания, сооружения или иного объекта;

б) на выполнение монтажных, пусконаладочных работ;

в) на выполнение ремонта зданий и сооружений, если иное не предусмотрено договором;

г) на выполнение неразрывно связанных со строящимся объектом работ.

Задачи

Задача № 1.

По государственному контракту подряда ГУП ЖКХ выполнил для городской администрации работы по проведению ремонта и реконструкции объектов теплоснабжения города. Администрация оплатила часть выполненных работ. За ненадлежащее исполнение обязательств по оплате выполненных работ контрактом предусмотрена ответственность в виде уплаты пеней в размере ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

ГУП ЖКХ обратилось в арбитражный суд с иском о взыскании с городской администрации суммы долга по государственному контракту на выполнение подрядных работ, которые включают в себя проведение ремонта и реконструкцию объектов теплоснабжения, а также пени за период просрочки.

При разрешении спора арбитражный суд, руководствуясь условиями контракта о сроках оплаты выполненных работ и ответственности за неисполнение обязательства по оплате выполненных работ, пришел к выводу об обоснованности исковых требований.

Какие меры ответственности применимы в случае нарушения условий государственного контракта на выполнение подрядных работ для государственных нужд?

Как определяется размер неустойки в случае нарушения условий государственного контракта на выполнение подрядных работ?

Возможно ли получение санкций с городской администрации, если в бюджете на год выплаты по санкциям третьих лиц не предусмотрены?

Задача № 2.

Контрольно-ревизионное управление Министерства финансов Российской Федерации провело закрытый конкурс на выполнение техникоэкономического обоснования и проектной документации по реконструкции административного здания. Победителем, как первого, так и второго этапов конкурса признано ООО «Стройпремьер». По результатам конкурса между Контрольно-ревизионным управлением (государственный заказчик) и ООО «Стройпремьер» (подрядчик) заключены государственный контракт на выполнение строительных подрядных работ и договор на создание (передачу) проектной документации. По договору на создание (передачу) проектной документации подрядчик принял на себя обязательство по разработке техникоэкономического обоснования и рабочей документации для проведения различного вида работ, в том числе работ по разработке проектной документации и монтажу средств охранно-пожарной сигнализации. В соответствии с условиями государственного контракта на выполнение строительных подрядных работ ООО «Стройпремьер» обязалось выполнить строительные работы по реконструкции административного здания в соответствии с техническим заданием, а заказчик обязался принять результат работ и оплатить его.

Управление вневедомственной охраны при управлении внутренних дел, полагая, что Контрольно-ревизионное управление (государственный заказчик) должно было провести отдельные подрядные торги на выполнение работ по проектированию и монтажу охранно-пожарной сигнализации, обратилось в арбитражный суд с иском о признании недействительными государственного контракта на выполнение строительных подрядных работ и договора на создание (передачу) проектной документации в части проектирования средств и монтажа охранно-пожарной сигнализации.

В каком порядке подлежит заключению государственный контракт на выполнение строительных подрядных работ для государственных нужд?

Какие особенности заключения государственных (муниципальных) контрактов на торгах?

Соблюдены ли Контрольно - ревизионным управлением требования о конкурсе на отдельный вид подрядных работ, входящих в предмет государственного контракта на выполнение строительных подрядных работ?

Какое решение должен вынести суд?

Задача № 3.

Между Комитетом по управлению имуществом Тюменской области и Обществом с ограниченной ответственностью «Тюменьпромресурс» был заключен договор аренды нежилого помещения со сроком действия до начала реконструкции здания, в котором расположено сданное внаем помещение. 01 сентября 2007 года арендатор получил от арендодателя предупреждение о прекращении договора.

Обращаясь 10 декабря 2007 года с иском о выселении арендатора, на основании статьи 662 ГК РФ, арендодатель сослался на истечение срока аренды, поскольку началась плановая реконструкция соответствующего здания, то есть произошло событие, с которым связано окончание срока действия договора аренды.

Комитет по управлению имуществом, в подтверждение факта начала реконструкции, указывал на то, что завершена реконструкция соседних домов;

на территории, примыкающей к спорному зданию, проведены работы по переключению действующих коммуникаций; само здание отключено от постоянных сетей электроснабжения и телефонизации; выселены все арендаторы, за исключением ответчика.

ООО «Тюменьпромресурс» обращал внимание на отсутствие у заказчикаинвестора ордера на производство подготовительных, земляных и строительных работ.

Какое решение должен вынести Арбитражный суд? Имеет ли значение исследование вопроса о наличии или отсутствии факта начала реконструкции здания в данном споре?

Задача № 4.

Между МВД Чувашской Республики (далее МВД ЧР) и ООО «Нефтьсбыт» заключён государственный контракт на поставку нефтепродуктов. ООО в течение весенних месяцев не исполняло лежащей на нем обязанности, в связи, с чем МВД ЧР предъявило к ООО иск об уплате неустойки.

В суде ООО пояснило, что непоставка нефтепродуктов связана с перебоями в работе его собственных поставщиков, нефтеперерабатывающих заводов в связи с резким скачком биржевых цен на нефть.

Какие обстоятельства на ваш взгляд, имеют значение для разрешения вопроса о привлечении ООО к гражданско-правовой ответственности?

Предложите собственный вариант разрешения данного дела. Обоснуйте свою правовую позицию.

Задания для выполнения контрольных работ

Контрольная работа выполняется по одному из двух вариантов.

Студенты, фамилии у которых начинаются на буквы «А» «М»

включительно), пишут контрольную работу по 1 варианту, от «Н» до «Я» - по 2 варианту.

Фактическим обстоятельствам задачи необходимо дать юридическую оценку, правильно их истолковать. Выводы должны быть обоснованными, со ссылками на действующие нормы ГК РФ, иные нормы права. Решение должно быть полным, развернутым.

1 Вариант.

Задание № 1.

Составьте перечень документов, которые необходимы для заключения государственного контракта на поставку товаров для государственных нужд.

Задание № 2.

Составьте предложение о заключении государственного контракта на выполнение строительных подрядных работ, отвечающее признакам оферты.

Задание № 3.

Составьте схему «Источники правового регулирования государственных (муниципальных) контрактов».

Задание № 4.

Сравните государственный контракт на поставку товаров для государственных нужд с договором поставки товаров, взяв за основу такие категории, как субъекты, предмет, цена, ответственность.

2 Вариант.

Задание № 1.

Составьте проект государственного контракта между государственным унитарным предприятием «Тюменская областная клиническая больница» и юридической консультацией коллегии адвокатов на оказание услуг по ведению дела в арбитражном суде, предусмотрев в нем представление интересов клиента в судах всех инстанций, на стадии исполнительного производства, а при необходимости - обжалование судебных актов, подачу заявлений о принесении протеста.

Задание № 2.

Напишите приёмо-сдаточный акт на передачу результата работы по государственному контракту на выполнение подрядных работ в виде изготовленной по заказу мебели по представленному образцу.

Задание № 3.

Составьте схему «Источники правового регулирования государственного муниципального контракта на поставку товаров для государственных нужд».

Задание № 4.

Составьте протокол разногласия сторон как необходимое приложение к государственному контракту на оказание телекоммуникационных услуг.

–  –  –

При подготовке к семинарским занятиям по соответствующим темам студентам необходимо использовать:

Гражданское право России. Часть вторая: Обязательственное право / Под ред. О.Н. Садикова. - М.: «БЕК», - 2004;

Договорное право. Договоры о перевозке, буксировке, транспортной экспедиции и иных услугах в сфере транспорта. / М.И. Брагинский, В.В.

Витрянский. - М.: Издательство «Статут», - 2003;

Калемина В.В. Договорное право. Учебное пособие / В.В. Калемина. - М.:

«Омега – Л», - 2009;

Кашанин А.В. Комментарий к Федеральному закону «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (постатейный) / А. В. Кашанин. - М.:

«Омега – Л», - 2008.

Методические рекомендации по выполнению отдельных видов самостоятельной работы Общие принципы организации самостоятельной работы студентов.

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов, обучающихся по заочной форме, над учебным материалом является основной формой дневного и заочного обучения. При очной форме обучения также значительное внимание уделяется самостоятельной работе.

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. Задание преподаватель может выдать лично во время лекции по дисциплине.

Сведения об объеме самостоятельной работы студента, запланированной в соответствии с государственным образовательным стандартом, содержатся в разделе «Тематический план». Объем времени, отводимый на самостоятельную работу студентов, определяется в соответствии с уровнем освоения студентами учебного материала, с учетом требований к уровню подготовки студентов.

Планирование объема времени на самостоятельную работу осуществляется преподавателем на основе эмпирически определенных затрат времени на самостоятельное выполнение конкретного учебного задания.

Для успешной самостоятельной работы студенту необходимо пользоваться рабочей учебной программой по дисциплине, а также методическими указаниями по организации самостоятельной работы. Рабочая учебная программа ежегодно обновляется преподавателем с учетом изменений, произошедших за период, истекший с момента последнего обновления законодательной и теоретической базы.

Непременным элементом качественной организации самостоятельной работы студентов должны выступать также рекомендации по использованию информационных технологий в процессе подготовки к практическим занятиям и зачету. Кроме того, целесообразно руководствоваться перечнем вопросов для подготовки к зачету.

Основными видами занятий в процессе самостоятельной работы студентов в зависимости от намеченной цели могут быть:

1. Для овладения знаниями: чтение текста основной и дополнительной литературы, рекомендованной в рабочей учебной программе и настоящих методических указаниях; конспектирование текста; подготовка выписок из него; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными актами; использование аудио- и видеозаписей; использование компьютерной техники и ресурсов сети Интернет;

2. Для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектами лекций; составление плана и тезисов ответа; составление таблиц для систематизации учебного материала; анализ нормативных актов; аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование и т.п.);

подготовка сообщений, рефератов, докладов; составление библиографии;

самотестирование;

3. Для формирования умений: решение ситуационных профессиональных задач; подготовка к деловым играм.

Методические указания по самостоятельному изучению теоретической части дисциплины

Рекомендуется изучение учебного материала в следующем порядке:

1. Изучить раздел «Содержание дисциплины» и ознакомиться с вопросами, входящими в ту или иную тему;

2. Подобрать литературу, рекомендованную для изучения курса.

Как правило, для освоения базового материала по тому или иному вопросу, охватываемому дисциплиной, достаточным является изучение соответствующих глав и параграфов в одном из учебников, рекомендованных кафедрой гражданско-правовых дисциплин в качестве основных:

Государственно-частное партнерство: теория и практика. Учебное пособие. Варнавский В.Г., Клименко А.В., Королёв В.А., Баженов А.В., Воротников А.М. Издатель: «НИУ Высшая школа экономики», 2010.

Государственный заказ. Учебно-методический комплекс. Мамедова Н.А.

Издатель: «Евразийский открытый институт», 2011. ЭБС Онлайн.

Государственный контракт. Семенихин В.В. Издатель: ИД «ГроссМедиа»: РОСБУХ, 2011. ЭБС Онлайн.

Гражданско-правовое регулирование муниципальных закупок и муниципальных контрактов. Издатель: «Российская академия правосудия»,

2012. ЭБС Онлайн.

3. Составить план изучения дисциплины, предусмотрев систематические занятия.

4. Внимательно прочитать учебный материал в учебнике либо учебном пособии, указанном в списке рекомендуемой литературы, а затем составить краткий конспект, который окажет существенную помощь при подготовке к зачету.

5. К изучению следующей темы приступать следует только после того, как материал предыдущей темы хорошо изучен.

6. Выписать все вопросы, которые не удалось разобрать самостоятельно и обратиться за консультацией к преподавателю дисциплины или к специалисту по месту своей работы.

7. По окончании изучения учебного материала по всем темам следует провести самотестирование с целью получения объективной оценки своих знаний по дисциплине, а также определения уровня готовности к сдаче семестрового зачёта/экзамена.

8. Подготовить реферат по одной из изучаемых тем.

Методические указания по подготовке к участию в семинарах Целью семинарских занятий является закрепление теоретических знаний, полученных на лекциях и в процессе самостоятельной работы, а также методическая помощь и контроль над самостоятельной работой студентов в области изучения нормативных документов и рекомендуемой специальной литературы по изучаемому курсу. Семинарские занятия проводятся по темам курса в соответствии с тематическими планом.

Рекомендуется подготовка к семинарскому занятию в следующем порядке:

1. Внимательно ознакомиться с вопросами, которые предполагается рассмотреть на семинарском занятии.

2. Прочитать рекомендуемую литературу по теме семинарского занятия, а также изучить дополнительную информацию, содержащуюся на информационных порталах федеральных органов власти, органов власти субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (в том числе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Тюменской области).

3. Подготовить ответы на каждый вопрос семинарского занятия.

Рекомендуется составить в письменной форме план ответа (доклада).

4. Подготовить дополнительные вопросы по основным направлениям каждой темы занятия, которые являются актуальными и дискуссионными в настоящее время.

5. Повторить и закрепить основные определения и понятия темы, что способствует привыканию к профессиональной терминологии.

6. Выполнить практические задания, направленные на развитие прикладных навыков работы.

Методические указания по выполнению практических заданий Основная цель практических заданий состоит в приобретении студентами прикладных навыков разрешения спорных ситуаций, а также практических навыков сбора и обработки реферативного материала с применением различных способов обобщения и представления информации.

Методические указания по решению задач к семинарским занятиям Решение задач правового характера предполагает поиск ответа на поставленный в задаче вопрос, который осуществляется в следующей последовательности:

– прежде всего, необходимо внимательно ознакомиться с условием задачи (фабулой); все указанные в условии задачи обстоятельства имеют юридическое значение, важны для правильной квалификации правоотношений

- их рекомендуется выписать, обращая при этом внимание на даты наступления того или иного события, совершения действия;

– далее необходимо определить круг возможных нормативных актов, регулирующих правоотношения, описанные в условии задачи, а также иных документов (материалов обобщения судебной практики, актов высших судебных органов и т.п.); рекомендуется составить список таких документов, в том числе по результатам поиска документов в базах данных справочных правовых систем «Гарант» или «КонсультантПлюс»;

– осуществив отбор документов, которые предположительно будут необходимы для решения задачи, следует ознакомиться с их содержанием, уяснив условия и существующую практику применения правовых норм, регулирующих правоотношения, сходные с описанными в условии задачи. Для уяснения содержания отобранных документов важно в комплексе использовать существующие методы толкования правовых норм;

– на основе сопоставления в нормативном единстве различных правовых норм, применимых к правоотношениям, описанным в условии задачи, необходимо обосновать свой вывод по задаче, делая ссылки на конкретные пункты и номера статей нормативных актов. Ответ по задаче зафиксировать письменно.

Методические указания по подготовке рефератов Подготовка реферата работы является формой самостоятельной работы, позволяющей студенту приобрести, проявить и закрепить навыки сбора и творческой обработки информации с целью раскрытия заданной темы.

Впоследствии такие навыки выступают одним из факторов успешного выполнения выпускной квалификационной работы.

Выбор темы реферата необходимо осуществлять в зависимости от материалов, доступных студенту, их содержания и объема, количества времени, отводимого на подготовку работы.

Подготовку реферата необходимо начинать с изучения и усвоения собранных материалов, относящихся к теме работы. В зависимости от темы реферата материалы могут представлять собой теоретические источники (научную и учебную литературу, материалы периодической печати), нормативный материал (нормативные акты, акты правоприменения, в том числе материалы судебной практики), статистические данные, результаты социологических исследований, сведения оперативного характера, отражающие ход определенных процессов и событий.

По результатам ознакомления с материалами по теме реферата следует составить план и согласовать его с преподавателем. По структуре реферат включает вводную часть (введение), основную часть, заключение, список использованных источников и литературы, а также (при необходимости) приложения. План реферата должен быть последовательным, логически обоснованным и позволяющим полно раскрыть избранную тему.

После согласования плана реферата следует приступать к работе над текстом. Во вводной части реферата необходимо обосновать актуальность избранной темы, отразить цель и задачи, поставленные в ходе выполнения работы. Основная часть реферата должна содержать анализ различных научных точек зрения, высказанных по рассматриваемой проблеме, исследование практики применения правовых норм в конкретных жизненных ситуациях. В заключительной части реферата излагаются самостоятельные выводы студента и предлагаемые им пути решения проанализированных проблем. Список использованных источников и литературы оформляется в соответствии с требованиями.

Реферат оцениваются преподавателем по следующим параметрам:

- аргументированность, логичность и достоверность сделанных выводов;

- методология и объём источников, использованных при подготовке реферата;

- последовательность раскрытия в работе заявленной темы;

- полнота соблюдения требований к оформлению реферата и сроку представления его на проверку.

–  –  –

1. Договор и его структура.

2. Понятие и значение договора в гражданском праве.

3. Существенные и другие условия договора.

4. Заключение договора.

5. Форма договоров.

6. Оферта.

7. Акцепт.

8. Основания и порядок изменения и расторжения договоров.

9. Правовые последствия заключения и расторжения договора.

10. Расторжение договора по требованию одной из сторон.

11. Понятие государственного (муниципального) контракта.

12. Специфика видов государственного (муниципального) контракта.

13. Источники правового регулирования государственного (муниципального) контракта.

14. Специальный правовой режим заключения государственного (муниципального) контракта.

15. Особый способ урегулирования споров по государственному (муниципальному) контракта.

16. Форма государственного (муниципального) контракта.

17. Протокол разногласия сторон как составная часть государственного (муниципального) контракта.

18. Существенные условия государственного (муниципального) контракта.

19. Правовое положение государственного (муниципального) заказчика.

20. Особенности продукции по государственному (муниципальному) заказу.

21. Разработка проекта государственного (муниципального) контракта.

22. Закрытый способ размещения государственного (муниципального) заказа.

23. Ответственность за уклонение от заключения государственного (муниципального) контракта.

24. Сроки подписания проекта государственного (муниципального) контракта.

25. Принуждение к заключению государственного (муниципального) контракта.

26. Правовое регулирование государственного (муниципального) контракта.

27. Государственные (муниципальные) закупки.

28. Проведение конкурсов.

29. Проведение аукционов.

30. Земельный аукцион.

31. Электронные торги.

32. Заявка на участие в конкурсе.

33. Заявка на участие в аукционе.

34. Разработка конкурсной (аукционной) документации.

35. Защита прав участников торгов.

36. Оспаривание результатов конкурсов.

37. Переход права собственности на товар по государственному (муниципальному) контракту на поставку товаров.

38. Обязанность по страхованию товара.

39. Правовой статус сторон по государственному (муниципального) контракту подряда.

40. Разрешение на строительство по государственному (муниципального) контракту подряда.

41. Основания расторжения государственного (муниципального) контракта подряда.

42. Основания расторжения государственного (муниципального) контракта на оказание услуг.

3.5. Образовательные технологии

В соответствии с требованиями ФГОС при реализации различных видов учебной работы в процессе изучения дисциплины «Государственные и муниципальные контракты» предусматривается использование в учебном процессе следующих активных и интерактивных форм проведения занятий:

Лекции (см. тематический план дисциплины);

Презентации;

Решение практических задач на семинаре;

Подготовка докладов и рефератов;

Тестирование;

Консультирование преподавателя;

Самостоятельная работа.

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

4.1. Нормативные правовые акты Конституция Российской Федерации (принята всенародным 1.

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ, 26.01.2009, №4, ст. 445.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 2.

N 51-ФЗ (ред. от 05.05.2014) // Собрание законодательства РФ, 05.12.1994, N 32, ст. 3301.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 3.

N 14-ФЗ (ред. от 21.07.2014) // Собрание законодательства РФ, 29.01.1996, N 5, ст. 410.

Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред.

4.

от 21.07.2014) // Собрание законодательства РФ. 03.08.1998. № 31. Ст.

3823.

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 5.

146-ФЗ (ред. от 28.06.2014) // Собрание законодательства РФ, N 31, 03.08.1998, ст. 3824.

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 6.

117-ФЗ (ред. от 28.06.2014) // Собрание законодательства РФ, 07.08.2000, N 32, ст. 3340.

Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ 7.

(ред. от 29.12.2014) // Собрание законодательства РФ, 03.01.2005, N 1 (часть 1), ст. 14.

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 8.

190-ФЗ (ред. от 23.07.2013) // Собрание законодательства РФ. 03.01.2005, № 1 (часть 1). Ст. 16.

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред.

9.

от 21.07.2014) // Собрание законодательства РФ", 29.10.2001, N 44, ст. 4147.

10. Устав железнодорожного транспорта РФ от 10.01.2003 г. № 18-ФЗ (ред.

03.02.2014) // Собрание законодательства РФ. 2003. № 2. Ст. 170.

11. Кодекс внутреннего водного транспорта РФ от 07.03.2001 г. № 24-ФЗ (ред. 03.02.2014) // Собрание законодательства РФ. 2001. №11. Ст. 1001.

12. Кодекс торгового мореплавания РФ от 30.04.1999 г. № 81-ФЗ (ред.

03.02.2014) // Собрание законодательства РФ. 1999. №18. Ст. 2207.

4.2. Основная литература

1. Кирпичев, А.Е. Гражданско-правовое регулирование муниципальных закупок и муниципальных контрактов / А.Е. Кирпичев. - М. : Российская академия правосудия, 2012. 278 с. [Электронный ресурс].

- - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140597

–  –  –

4.4. Программное обеспечение

1. Справочная правовая система «Гарант» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// www.garant.ru

2. Справочная правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// www.consultant.ru

4.5. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. Портал государственных услуг Российской Федерации http://epgu.gosuslugi.ru/pgu/

2. Официальный сайт Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.rosreestr.ru

3. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации.

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.nalog.ru

4.6. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины

–  –  –

В УМК дисциплины вносятся следующие изменения:

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

–  –  –





Похожие работы:

«21 ноября 2011 года N 323-ФЗ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Принят Государственной Думой 1 ноября 2011 года Одобрен Советом Федерации 9 ноября 2011 года Список изменяющих документов (в ред. Федеральных законов от 25.06.2012 N 89-ФЗ, от 25.06.2012 N 93-ФЗ, от 02.07.2013 N 167-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 23.07.2013 N 205-ФЗ, от 27.09.2013 N 253-ФЗ, от 25.11.2013 N 317-ФЗ, от 28.12.2013 N 386-ФЗ, от 21.07.2014 N 205-ФЗ, от...»

«ВЕСТНИК МОРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА Серия Судовождение Вып. 42/ УДК 656.61.052(066) Вестник Морского государственного университета. Серия: Судовождение. – Вып. 42/2010. – Владивосток : Мор. гос. ун-т, 2010. – 130 с.Редакционная коллегия: Лентарев А. А., д-р техн. наук, проф. (отв.ред.), Лобастов В. М., канд. техн. наук, проф. (отв. ред.), Завьялов В. В., д-р техн. наук, проф., Ермаков В.В., канд. юрид. наук, проф. Морской государственный университет ISBN 978-5-8343-0610имени адмирала...»

«МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ» РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ ЛЕГКОСБРАСЫВАЕМЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ ВЗРЫВОПОЖАРООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ РЕКОМЕНДАЦИИ Москва УДК 624.01 ББК 38.96 Р2 Авторский коллектив: канд. техн. наук Д.М. Гордиенко, А.Ю. Лагозин, А.В....»

«21 ноября 2011 года N 323-ФЗ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Принят Государственной Думой 1 ноября 2011 года Одобрен Советом Федерации 9 ноября 2011 года Список изменяющих документов (в ред. Федеральных законов от 21.11.2011 N 323-ФЗ, от 25.06.2012 N 89-ФЗ, от 25.06.2012 N 93-ФЗ, от 02.07.2013 N 167-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 23.07.2013 N 205-ФЗ, от 27.09.2013 N 253-ФЗ, от 25.11.2013 N 317-ФЗ, от 28.12.2013 N 386-ФЗ, от...»

«МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Костромской государственный университет имени Н. А. Некрасова ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ Управления научно-исследовательской деятельности Выпуск 30 Кострома КГУ им. Н. А. Некрасова ББК 72. И7 Печатается по решению редакционно-издательского совета КГУ имени Н. А. Некрасова Редакционная коллегия: В. В. Груздев, Л. А. Исакова, А. Р. Наумов, Н. Б. Харчина (отв. ред.) Управления научноИнформационный бюллетень И741 исследовательской деятельности...»

«1. Пояснительная записка 1.1. Цели и задачи дисциплины Целью дисциплины является обучение студентов основным положениям государственной регистрации недвижимого имущества для обеспечения подготовки квалифицированных специалистов в области юриспруденции, в соответствии с государственным стандартом.Задачи дисциплины: изучение соответствующего теоретического материала;анализ действующих норм российского права, регулирующих порядок государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с...»

««СТАТИСТИЧЕСКИЕ КЛАССИФИКАТОРЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАТИСТИЧЕСКИХ СЛУЖБАХ СТРАН СНГ» Статистический комитет СНГ обобщил информацию, представленную на сайтах национальных статистических служб государств-участников СНГ по теме «Статистические классификаторы, используемые в национальных статистических службах стран СНГ». Данная информация о системах классификаций, используемых в настоящее время в странах Содружества, предоставляется для сведения членам Совета руководителей статистических...»

«Министерство образования и науки РФ ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» Институт геологии и нефтегазовых технологий, Центр дополнительного образования, менеджмента качества и маркетинга СПУТНИКОВЫЕ СИСТЕМЫ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ Конспект лекций Казань 2014 Загретдинов Р.В. Спутниковые системы позиционирования. Конспект лекций / Р.В. Загретдинов, Каз. федер. ун-т. – Казань, 2014. – 148 с. В курсе рассмотрены принципы работы ГНСС GPS и ГЛОНАСС, описано преобразование координат и...»

«МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ» РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ ЛЕГКОСБРАСЫВАЕМЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ ВЗРЫВОПОЖАРООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ РЕКОМЕНДАЦИИ Москва УДК 624.01 ББК 38.96 Р2 Авторский коллектив: канд. техн. наук Д.М. Гордиенко, А.Ю. Лагозин, А.В....»

«21 ноября 2011 года N 323-ФЗ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Принят Государственной Думой 1 ноября 2011 года Одобрен Советом Федерации 9 ноября 2011 года Список изменяющих документов (в ред. Федеральных законов от 25.06.2012 N 89-ФЗ, от 25.06.2012 N 93-ФЗ, от 02.07.2013 N 167-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 23.07.2013 N 205-ФЗ, от 27.09.2013 N 253-ФЗ, от 25.11.2013 N 317-ФЗ, от 28.12.2013 N 386-ФЗ, от 21.07.2014 N 205-ФЗ, от...»

«ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ с изменениями и дополнениями по состоянию на декабрь 2015 года Практическое пособие в помощь организаторам и участникам выборов Принят Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 23 апреля 2003 года Одобрен Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 29 апреля 2003 года Демократические, свободные и периодические выборы в органы государственной власти и органы местного самоуправления являются высшим...»

«~тйживипг\ Ф Е Д Е РА Л ЬН О Е Г О С У Д А РС Т В Е Н Н О Е БЮ Д Ж ЕТН О Е О БРА ЗО ВА ТЕЛЬНО Е У Ч РЕ Ж Д Е Н И Е В Ы С Ш Е ГО П РО Ф Е С С И О Н А Л ЬН О ГО ОБРА ЗО ВА НИ Я «М О С К О В С К И Й ГО С У Д А РС Т В Е Н Н Ы Й У Н И В ЕРС И ТЕТ П У ТЕЙ С О О БЩ ЕН И Я » К аф едра «В ысш ая и вычислительная математика» Л.В. П угина Т ЕО РИ Я В ЕРО Я ТН О С Т Е Й И М А Т ЕМ А ТИ Ч ЕС К А Я СТАТИСТИКА Рекомендовано редакционно-издательским советом университета в качестве м етодических указаний для...»







 
2016 www.nauka.x-pdf.ru - «Бесплатная электронная библиотека - Книги, издания, публикации»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.